+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Типовая форма договора на оказание услуг на проектирование

Типовая форма договора на оказание услуг на проектирование

Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию проект по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу:. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на проектирование — образец

Чехов, вблизи д. Заказчик обязуется принять Техническую документацию в порядке, установленном Договором, и оплатить стоимость работ в соответствии с разделом 2 Договора. Право Исполнителя на выполнение работ, указанных в п. Цена Договора включает вознаграждение авторов проекта и использование Технической документации в соответствии с условиями п. Сумма, подлежащая зачету в счет погашения аванса, указывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ. В случае задержки оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ на срок более 7 семи банковских дней со дня, когда обязательство по оплате должно быть исполнено в соответствии с положениями п.

В случае необходимости Заказчик направляет в согласующие организации на согласование Техническую документацию и оплачивает счета согласующих организаций. Оплата счетов не входит в Цену Договора по п. При этом Исполнитель участвует в согласовании Технической документации и защищает проектные решения, содержащиеся в Технической документации, разработанной им в соответствии с п.

В случае необходимости данные разделы могут выполняться по дополнительному соглашению Сторон. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей не входит в Цену Договора и может выполняться по дополнительному соглашению к Договору, после получения технических условий на присоединение к инженерным сетям. О перечислении денежных средств Заказчик незамедлительно информирует Исполнителя, путем направления Исполнителю копии платежного поручения по факсу, указанному в реквизитах Исполнителя.

По завершению выполнения работ по разработке Технической документации Исполнитель информирует об этом Заказчика и представляет Заказчику или его представителю при наличии у последнего доверенности:.

Заказчик в течение 10 десяти рабочих дней со дня получения от Исполнителя документации, предусмотренной п. В этом случае Исполнитель имеет право подписать Акт сдачи- приемки в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным для признания Сторонами Акта оформленным надлежащим образом, а работы выполненными и подлежащими оплате.

Мотивированный отказ Заказчика должен содержать замечания о недоработках, недостатках, нарушениях, допущенных Исполнителем при разработке Технической документации с указанием конкретных статей частей, пунктов утвержденного Задания на проектирование, действующего законодательства и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Московской области.

После устранения всех замечаний, определенных протоколом, и получения откорректированной Технической документации, Заказчик в соответствии с п. Договора производит приемку работ и направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Передача Исполнителем Заказчику оставшихся экземпляров Проектной и Рабочей документации осуществляется следующим образом:. Для исполнения Договора передать по Акту приема-передачи Исполнителю, в срок не превышающий 10 десять рабочих дней после подписания Договора:. Своевременно производить приемку и оплату выполняемых Исполнителем в соответствии с Договором работ. Обеспечить, в срок до 10 десяти рабочих дней, ответ на любые письменные обращения Исполнителя.

Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

В противном случае Заказчик дополнительно оплачивает работы Исполнителя, связанные с данными изменениями. Проектные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ и Московской области и заданию на проектирование.

При этом внесение изменений и уточнений в Техническую документацию производить только по письменному разрешению Заказчика. Выполнять указания Заказчика, в том числе по внесению изменений и дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным документам РФ и Московской области. В случае, если указание Заказчика выходит за рамки предмета Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты, за исключением случаев, указанных в п.

Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки готовую Техническую документацию в полной комплектности в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки работ не освобождает Исполнителя от ответственности за конечный результат по воплощению результатов работ в натуре, в соответствии со статьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

Начать выполнение своих обязанностей по Договору до перечисления Заказчиком аванса, а также до передачи Заказчиком всей исходно-разрешительной документации и технических условий. После полной оплаты работ по разработке проектной и рабочей документации по соответствующим разделам Технической документации, в соответствии с условиями Договора, Заказчику переходит право собственности на разработанную по Договору Проектную или Рабочую документацию, а также возникает право использования предоставленной Технической документации и результатов работ в объеме, установленном ст.

В случае, если при изучении представленной Заказчиком ИРД возникнет необходимость в уточнении исходных данных, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика предоставить дополнительные ИРД. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Санкции по Договору считаются признанными на дату признания их должником либо на дату вступления в законную силу решения суда по ним. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по Договору решаются путем прямых конфиденциальных переговоров Сторон за исключением случаев одностороннего расторжения Договора.

Любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы после направления другой Стороне письменной претензии и истечения срока ответа на нее, составляющего 20 двадцать календарных дней с даты получения другой Стороной претензии. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Договором, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать.

К таким обстоятельствам относятся, в частности: объявленная или фактическая война, боевые действия, гражданские волнения, блокада, эмбарго, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, в результате которых, исполнение Договора является невозможным. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 Семи дней известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме, о дате начала и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств, об их характере и влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив документы, указанные в п.

В случае невыполнения требований настоящего пункта Сторона не вправе ссылаться на непреодолимую силу в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения этой Стороной своих обязательств по Договору, кроме случаев, когда указанные обстоятельства препятствовали направлению уведомления.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 двух последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. При этом Стороны обязуются в течении 10 десяти дней подписать дополнительное соглашение в котором определить порядок и сроки передачи документации, возврата аванса, оплаты работ Исполнителя. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо по инициативе одной из Сторон:.

Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне за две недели до предполагаемого срока расторжения Договора. В случае приостановления или прекращения работ по требованию Заказчика, не по вине Исполнителя, Заказчик обязан принять работы, выполненные по факту на момент получения Исполнителем соответствующего требования, и оплатить Исполнителю их стоимость, определяемую как часть установленной цены, пропорциональную выполненному объему.

Передача работ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, после чего Стороны составляют и подписывают Акт сверки расчетов по Договору в целом. Если в Акте сверки расчетов отражен остаток аванса Заказчика, то в случае решения Сторон расторгнуть Договор, Исполнитель обязан вернуть оставшуюся часть аванса в течение 5 пяти дней с момента подписания Акта сверки расчетов на основании письменного требования Заказчика.

После проведения всех взаиморасчетов по Договору Стороны подписывают Соглашение о расторжении Договора. В этом случае Стороны обязаны в течение 7 семи рабочих дней составить совместный протокол о путях дальнейшего производства работ и финансовых взаиморасчетах. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Все приложения, упомянутые в Договоре и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые взаимные обязательства в отношении предмета Договора, должна быть подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительного соглашения.

В остальных вопросах, не предусмотренных Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ. Договор составлен и подписан в 2 двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на работу:. Стоимость проектирования сооружений инженерно-технической инфраструктуры указана для одного сооружения каждого подраздела Технической документации. Стоимость привязки повторяющихся сооружений принимается с коэффициентом 0,3 от стоимости проектирования указанной в Таблице 1. Стоимость привязки определяется Сторонами на основании дополнительного соглашения. Сроки выполнения Работ по разработке проектной документации на Объект:.

Настоящий акт подтверждает, что Исполнитель передал Заказчику всю разработанную проектную документацию на Объект. Перечень исходно-разрешительной документации. Вся информация, передаваемая в качестве исходно-разрешительной документации заверяется печатью и подписью ответственного лица организации Заказчика. Перейти к содержанию. Search for:. Автор Yurist На чтение 30 мин. Просмотров 42 Опубликовано Добавить комментарий Отменить ответ. Форма договора коллективной бригадной материальной ответственности образец скачать.

Коллективный материальный договор образец скачать бесплатно типовой бланк пример форма. Договор купли-продажи доли в квартире Сбербанк образец скачать бесплатно типовой бланк распечатать. Договор купли-продажи доли жилого дома Сбербанк образец скачать бесплатно типовой бланк распечатать.

Образец договора ипотеки квартиры Сбербанк скачать бесплатно типовой бланк распечатать. Договор купли-продажи квартиры Сбербанк ипотека образец скачать бесплатно типовой бланк распечатать.

Трудовой договор с главным Главным бухгалтером по совместительству образец скачать бесплатно типовой бланк пример форма. Трудовой договор по совместительству с бухгалтером образец скачать бесплатно типовой бланк пример форма распечатать. Проект организации строительства в части благоустройства территории и строительства внутриплощадочных инженерных сетей. Смета на строительство объектов капитального строительства в части благоустройства территории и строительства внутриплощадочных инженерных сетей.

Договор на выполнение проектных работ

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма.

Сайт проектировщиков. AutoCAD Динамические блоки.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

Договор подряда на выполнение проектных работ

Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия. Проектная и рабочая документация, Проект - полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ - договорная стоимость выполнения работ по Договору.

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:. Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти.

Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 "Перечень работ" и включает в себя разработку документации на стадии "Проект" и архитектурно-планировочных решений;. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика. Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.

Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации. Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию.

При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком. Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно - фасадные решения на всех стадиях проекта "П", "РД", Авторский надзор.

Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.

Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем. Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи - в формате AutoCAD, калькуляции - в формате Excel, все текстовые материалы - в формате Word.

Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе - от копирования. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование Приложение N 1 к настоящему Договору , Перечнем выполняемых работ Приложение N 2 к настоящему Договору и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору.

Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 пять рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок. Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 пяти дней с момента принятия Исполнителем работ.

Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т. По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

Учитывать решения Дизайнера по интерьерам "Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы" в своем проектировании. Заключить Договор на выполнение раздела проекта "Технология общественного питания в составе гостиницы" с организацией, рекомендованной Заказчиком и на условиях, рекомендованных Заказчиком. Стоимость выполнения данного раздела не учтена в стоимости Договора и на сумму данной работы Стороны подписывают Дополнительное соглашение.

До окончательного выпуска разделов проектной документации письменно согласовывать эти разделы, а также принятые в них решения с Заказчиком. Предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты о ходе выполнения работ по Договору не позднее десятого числа месяца следующего за отчетным. Предоставлять Исполнителю необходимые исходные данные и разрешительную документацию, предусмотренную Перечнем исходной и разрешительной документации для проектирования Приложение N 5 к Договору.

Указанные исходные данные предоставляются поэтапно по Актам приема-передачи в сроки, предусмотренные Приложением N 5 в объеме, позволяющем Исполнителю вести работы по очередному этапу в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом-графиком работ и платежей Приложение N3 к Договору. Исполнитель вправе направлять Заказчику возражения в отношении содержания и объемов переданной исходной документации в течение 5 дней с момента подписания Акта приема-передачи указанной документации.

Осуществлять оплату выполненных Исполнителем работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора. По мере необходимости выдавать представителям Исполнителя доверенности на представление интересов Заказчика в государственных органах, органах местного самоуправления и специализированных организациях. Оплачивать работы сторонних организаций по получению технических условий инженерных ведомств города, по согласованию с надзорными специализированными организациями, а также за прохождение государственной экспертизы, на основании предоставляемых Исполнителем счетов, оформленных на имя Заказчика.

В письменной форме требовать представления разработанной Проектной и рабочей документации по отдельным этапам работ в печатном или электроном виде. Вносить изменения в объемы работ до подписания им Акта приема-сдачи работ этапа работ , которые, по его мнению, необходимы, но принципиально не меняющие Проектную и рабочую документацию.

В этом случае Заказчик дает Исполнителю письменное распоряжение, обязательное для исполнения последним. В случае внесения таких изменений в течение 10 десяти рабочих дней со дня получения данного распоряжения Исполнителем Стороны заключают Дополнительное соглашение, в котором согласовывают изменение сроков выполнения и изменение стоимости работ.

К вышеуказанным изменениям относится:. В случае несоблюдения Исполнителем требований, определенных п. При этом такая приостановка не является нарушением сроков оплаты. Проверять ход выполнения работ по Договору на любом этапе, при этом Исполнитель должен оказывать Заказчику содействие, предоставляя всю запрашиваемую информацию.

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ определена на основании Протокола согласования договорной цены Приложение N 4 к настоящему Договору , подписанного представителями обеих Сторон и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость Проектных работ Исполнителя является твёрдой на весь срок действия Договора, не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в п.

Заказчик в течение 15 пятнадцати банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета Исполнителем перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж согласно Календарному плану-графику работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору. Выплата аванса может быть задержана Заказчиком до представления Исполнителем копий заключенных договоров страхования в соответствии с п.

Последующая оплата этапов проектных работ производится по счетам, выставленным Исполнителем, в соответствии с условиями Договора, по мере выполнения, согласования и сдачи-приемки этапов работ, путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, согласно Календарному плану-графику работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору и с учетом ранее выплаченного авансового платежа.

Оплата последнего этапа работ по Договору производится в течение 5 пяти банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки полного комплекта Проектно-сметной документации и получения полного комплекта готовой, согласованной во всех контрольных, надзорных и иных надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и города Сочи, после устранения замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы Проектно-сметной документации в количестве, установленном действующими нормами и условиями настоящего Договора, а также подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу по Договору.

Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, с учетом ранее выплаченного аванса. В стоимость работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая командировочные расходы по выездам представителей Исполнителя. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Начало работ по Договору и по отдельным этапам работ, а также сроки окончания работ по разработке и согласованию Проектно-сметной документации определяются в соответствии с Календарным планом-графиком работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору.

Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с Календарным планом-графиком работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору и с учетом п. Приемка работ осуществляется в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование Приложение N 1 к настоящему Договору , Перечнем выполняемых работ Приложение N 2 к настоящему Договору и Календарным планом-графиком работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору , а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Исполнитель передает Заказчику предусмотренную настоящим Договором Проектно-сметную документацию в пяти экземплярах в сброшюрованном виде на бумагоносителе и один экземпляр в электронном виде в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору , при этом разделы Проектно-сметной документации, разработанные субподрядчиками, привлеченными Исполнителем, должны быть в обязательном порядке утверждены Исполнителем.

Сверх указанных пяти экземпляров Исполнитель передает необходимое количество экземпляров проекта в бумажном виде и на электронных носителях в Государственную экспертизу для ее прохождения и получения положительного заключения. При завершении каждого из этапов работ Исполнитель представляет Заказчику Проектно-сметную документацию по этапу работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ, счёт на оплату и счет-фактуру в течение 5 пяти дней с момента принятия Исполнителем работ, письменно известив Заказчика о предстоящей передаче не менее чем за сутки.

Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего Договора, Календарного плана-графика работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору , а также требованиям нормативных документов. В течение 10 десяти рабочих дней со дня получения Проектно-сметной документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Проектно-сметной документации Исполнитель вносит необходимые изменения в Проектно-сметную документацию своими силами в согласованный Заказчиком срок без дополнительной оплаты. Готовность Проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, который оформляется в следующем порядке:. Если в процессе выполнения работы одной из сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 5 пять рабочих дней до даты фактической остановки работ.

Вопрос целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 5 пяти рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту приема-передачи разработанную Проектно-сметную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ этапа работ с учетом авансовых платежей.

При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы или отдельного этапа работ согласно Календарному плану-графику работ и платежей Приложение N 3 к настоящему Договору и полной оплаты соответствующего этапа или законченной работы Проектно-сметная документация становится собственностью Заказчика.

Авторские права на разработанную по Договору проектную и рабочую документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом РФ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" и настоящим Договором.

Исполнитель передает Заказчику исключительное право на использование разработанных в рамках Договора архитектурных решений архитектурного проекта, его части и разработанной документации для реализации проектных работ, с правом привлечения для этого любых третьих лиц, выбранных Заказчиком по своему усмотрению, включая практическую реализацию выполнения проектных работ однократно для реставрации и приспособления для современного использования Объекта по адресу, указанному в определении Объекта, содержащемуся в разделе "Основные термины, применяемые в Договоре".

Исполнитель обладает авторским правом на архитектурно-художественные решения Объекта и правом интеллектуальной собственности на все конструктивные, инженерные и технические решения, им принятые. Заказчик и Исполнитель имеют право публиковать и рекламировать в печати и других средствах массовой информации архитектурно-художественные решения объекта проектирования в т. Имущественные авторские права, указанные в данном пункте, на результаты работ по каждому отдельному этапу переходят к Заказчику с момента выполнения следующих условий: подписания Акта сдачи-приемки работ по данному этапу, оплаты данного этапа Заказчиком.

Стоимость передаваемых Исполнителем Заказчику имущественных авторских прав на результат работ по каждому отдельному этапу входит в стоимость работ по данному этапу.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 одна десятая процента от суммы, просрочка оплаты которой была допущена, за каждый день.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей Приложение N 3 к данному Договору , Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 одна десятая процента от стоимости этапа, по которому произошла просрочка, за каждый день.

Оплата неустойки, предусмотренной в п. Поименованная в п. В случае невыполнения Исполнителем своего обязательства по п. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, привлеченными Исполнителем к выполнению работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

Если Исполнитель не выполняет указания Заказчика в течение оговоренного срока, то Заказчик может в разумные сроки нанять иных лиц для выполнения таких работ и оплатить их труд, а все затраты, понесенные по этой причине или в этой связи, определяются по согласованию с Исполнителем и взыскиваются Заказчиком с Исполнителя или вычитаются Заказчиком из любых сумм, которые причитаются или могут причитаться Исполнителю, о чём Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление.

Уплата виновной стороной штрафных санкций не освобождает ее от выполнения условий Договора. Ответственность за сроки согласований Проектно-сметной документации согласующими организациями, кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, возлагается на Исполнителя. Если в процессе работы появляется необходимость выполнения и выдачи Заказчику Проектно-сметной документации, необходимой для проведения тендера на субподрядные работы, до получения необходимых согласований и заключения Государственной экспертизы, то такая документация выдается на основании письма от Заказчика в течение 5 пяти рабочих дней.

При этом Заказчик несет ответственность за несоответствие предварительной документации и окончательного варианта Проектно-сметной документации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и иных обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.

В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору незамедлительно, в течение 48 сорока восьми часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств.

При этом для подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, предоставляет другой Стороне соответствующую справку Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 60 шестидесяти суток, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не более чем за 10 десять суток.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Сайт проектировщиков. AutoCAD Динамические блоки. Проектирование Программы. Договорная и сопутствующая документация.

САПР Документация. Чертежи, модели Библиотеки элементов. Разное Литература. Комментарии Сергей Ш. Типовой договор на проектирование, которым пользуется ЦИТП градостроительства им. На мой взгляд он значительно лучше того договора на выполнение проектных работ , который был мною выложен ранее.

Комментарии Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участники Авторизоваться. Нагало , 24 июня в 1. Большое спасибо!! С нетерпением жду появления след. VANO1 , 25 июня в 3. А что за саморегулируемые..? Сергей Ш , 27 июня в 4. Согласно ФЗ действие ранее выданных лицензий приостанавливается 1 января года.

Все изыскатели, проектировщики и строители должны стать членами саморегулируемых организаций далее СРО на обязательной основе. И сформировать компенсационный фонд в рамках которого они рискуют за каждого недобросовестного члена своей организации. Так вот именно эта организация теперь и будет выдавать эти допуски лицензии каждому своему члену.

В случае если через суд взыскивается некая сумма с недобросовестного члена, и он не может расплатиться, то СРО перечисляет пострадавшей стороне свой компенсационный фонд. Далее члены обязаны скинутся опять по тыс. Советую всем самостоятельно почитать закон - затронет всех.

Нагало , 06 июля в 5. Сергей, может быть у вас есть договор типовой который вы используете для подписания со своими субподрядчиками? Если есть, то очень прошу выложить Сергей Ш , 08 июля в 6. Большое спасибо! Во всем мире эти СРО добровольные и никто туда никого не загоняет.

Почти все строители у нас судятся и не раз! Традиция у нас такая Потом от дольщиков жалобы, суды. Я думаю никаких денег СРО не хватит. А лишние в кризис еще бы пригодились. Огромное спасибо за отличную работу. Будьте добры, вышлите все Приложения. Мой адрес: mark ladoga-usadba.

Сергей Ш.. Нет предела совершенству. Сейчас работаю над новыми. Тем более что надо менять шапку в связи с появлением СРО. Друзья, дайте время.. Главная Форум Реклама Контакты. Библиотека Скачать Программы Блоги Кунсткамера. Вакансии Резюме Объявления Компании Новости.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: далее — Объект.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Термины и определения, используемые в Договоре 1. Если из настоящего договора на проектные работы не вытекает иное, то следующие слова и выражения для целей настоящего Договора будут иметь указанные в данном разделе значения: 1.

Техническое задание — первый этап Работ, включает в себя документацию, разрабатываемую Исполнителем и утверждаемую Заказчиком, предшествующая стадиям: Проект и Рабочий проект на … и состоит из разработки исходных требований на размер и размещение технологических помещений в …. Проект — второй этап выполнения Работ, включает в себя … 1.

Рабочий проект - третий этап выполнения Работ, включает в себя … 1. Генплан территории … 1. Архитектурные планы … 1. Технологические планы дизайн-проект … 1. Технические условия на подключение к внешним сетям … 1. Аванс - денежные средства, уплачиваемые Заказчиком в пользу Исполнителя по настоящему договору на проектные работы, размер и порядок оплаты определяется в соответствии с п.

Акт сдачи-приемки работ — документ, составляемый Сторонами в соответствии с п. НДС — налог на добавленную стоимость или иной подобный налог, установленный и взимаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. Слова и термины, применяемые в настоящем Договоре, но не определенные в настоящем разделе договора на проектные работы, используются в том смысле, в котором они используются в тексте Договора.

Ссылки на слово или термин в единственном числе включают в себя ссылки на слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста настоящего Договора, в котором приведено такое слово или термин не вытекает иное. Предмет договора 2.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению Работ в соответствии с настоящим Договором оказания услуг. Исполнитель обязуется выполнить все Работы, указанные в п.

Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора на проектные работы, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.

Стоимость работ и порядок расчетов 3. Оплата работ по Договору производится поэтапно, на основании акта сдачи-приёмки работ в соответствии с Календарным планом в следующем порядке: 3. Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, в течение 5 пяти рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.

Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки работ осуществляется в соответствии с п. При изменении утвержденного Заказчиком Технического задания, повлекшего изменение объема и стоимости Работ, по соглашению Сторон подписывается дополнительное соглашение к настоящему договору на проектные работы, в котором указывают измененные объемы и новую стоимость Работ.

Срок выполнения Работ по Договору увеличивается на время выполнения работ по дополнительным соглашениям. В сумму договора на проектные работы не включены расходы на согласование проектной документации с контролирующими и надзорными органами пожарный надзор, телефонный узел, телевидение и др.

В случае возникновения необходимости проведения согласований Исполнителем, Сторонами заключается дополнительное соглашение. Сроки выполнения работ 4. Сроки выполнения Работ определены в Календарном плане работ. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков по: 4. Выплате аванса; 4. Оплате принятых результатов работ; сроки выполнения Работ переносятся на время просрочки исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств по Договору.

Если Заказчиком не исполняются или выполняются в полном объеме принятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим договором на проектные работы свыше шестидесяти календарных дней с момента, когда такое обязательство подлежит исполнению в соответствии с условиями Договора приостановить выполнение Работ.

Такое приостановление исполнения обязательства Исполнителя не является нарушением договора на проектные работы, а является мерой оперативного воздействия, направленной на уменьшение убытков Исполнителя.

Надлежащее исполнение обязательства Исполнителя в соответствии со статьей ГК РФ обусловлено надлежащим исполнением обязательства Заказчиком и не подлежит исполнению до тех пор, пока обязательство Заказчиком не будет надлежащим образом исполнено.

Работы по первому этапу начинаются с момента получения аванса. Работы по каждому следующему этапу начинаются после оплаты предыдущего этапа в полном объеме. В случае несвоевременной оплаты не в полном объеме предыдущего этапа, срок выполнения Работ соответственно сдвигается. Весь типовой бланк и образец договора оказания услуг по разработке технического задания и проектной документации предлагается для бесплатного скачивания в прикрепленном файле. Этот документ может быть вам полезен:.

Договор аренды транспортного средства. Типовой бланк и образец договора оказания услуг по разработке технического задания и проектной документации. Остались вопросы? Last name:. Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл.

Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл.

Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл.

Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета.

Договор на проектирование образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия. Проектная и рабочая документация, Проект - полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ - договорная стоимость выполнения работ по Договору. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:.

Договор подряда на выполнение проектных работ обладает определенной спецификой. Если возникают вопросы, не оговоренные в этом договоре, то в этом случае применяются нормы гражданского законодательства. В конце указываются адреса и банковские платежные реквизиты, под которыми ставятся соответствующие подписи сторон. Также в обязательном порядке нужно указать имена и фамилии сторон. Подрядчик обязан выполнять всю работу, в соответствии с проектным заданием. Всю техническую документацию необходимо согласовывать с заказчиком.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации (примерная форма)

Чехов, вблизи д. Заказчик обязуется принять Техническую документацию в порядке, установленном Договором, и оплатить стоимость работ в соответствии с разделом 2 Договора. Право Исполнителя на выполнение работ, указанных в п. Цена Договора включает вознаграждение авторов проекта и использование Технической документации в соответствии с условиями п. Сумма, подлежащая зачету в счет погашения аванса, указывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ. В случае задержки оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ на срок более 7 семи банковских дней со дня, когда обязательство по оплате должно быть исполнено в соответствии с положениями п. В случае необходимости Заказчик направляет в согласующие организации на согласование Техническую документацию и оплачивает счета согласующих организаций. Оплата счетов не входит в Цену Договора по п.

Образец составления договора подряда на выполнение проектных работ и типовой бланк. Уникальная возможность скачать документ себе на компьютер в форматах DOC (Word) и PDF на сайте xn--80aaib3cgnl.su  Тип документа: Договор строительного подряда. Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 15,6 кб. Скачать xn--80aaib3cgnl.su Бланки Текст Смежные.  задание на проектирование готовит подрядчик; после этого его утверждает заказчик данного проекта. Далее это задание приобретает определенный статус и становится обязательным для выполнения.

Описание документа. Договор на выполнение проектной документации составляется в произвольной письменной форме. Сделка считается заключенной, если стороны согласовали как минимум два условия — предмет и сроки выполнения работ.

Типовой договор на проектирование (образец)

.

Договор оказания услуг по разработке технического задания и проектной документации

.

.

.

Договор проектные услуги

.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. umgorthe

    Жид бери лопату і іди

  2. Евлампий

    Эмансипация власти на пределах срока изберательсива ,ход конем президент ещо на 10 лет ,а что на эти действия отреагирует россия это тяжело предсказать.

© 2018-2021 xn--80aaib3cgnl.su