+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образец договора на установку окон пвх

Образец договора на установку окон пвх

Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:. Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно — установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично. Материалы, которые используются в процессе деятельности, оплачиваются заказчиком. После того, как будет полностью оплачена работа исполнителя, то есть подрядчика, все права собственности на изделие переходят к заказчику.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: О чём молчат оконные компании // Хитрости установки окон ПВХ

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы. Калькулятор пеней по налогам.

Сумма прописью. Договор на монтаж ПВХ окон Договор на монтаж пластиковых окон и дверей. Исполнитель Юр. Вопросы и комментарии:. Курс ЦБ РФ с USD 74,93 -0, EUR 88,86 -0, Пользовательское соглашение.

Образец договора на установку пластиковых окон, какой вид договора выбрать?

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

Описание документа. Один из самых частых ремонтов, что затевают жители домов, касаются замены окон. Установка хороших пластиковых окон стоит недешево, а выгода от них может оказаться значительной, так как они обеспечивают лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, да и смотрятся с улицы просто красиво.

Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания. В документе указываются все условия проведения договора, параметры продукции и другие нюансы. Обычно оконная компания сама предоставляет образец договора, и в этот момент покупатель должен внимательно ознакомиться с требованиями, ведь невнимательность может привести к дополнительным расходам. Например, в договоре обязательно указаны действия оконной компании в случае повреждения товара при установке, и если Вы согласитесь с тем, что вся ответственность переходит вместе с окном к Вам, то впоследствии может потребоваться полная замена стеклопакета, и покупать его придётся сугубо Вам.

Договор на изготовление окон

Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ. Права Заказчика:. Обязанности Заказчика:.

Обязанности Исполнителя:. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;. Оплата производится в следующем порядке:. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения.

Устранение недостатков производится за счет Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Регистрация в разделе "Форум". Бизнес-портал Пути успеха. Новости Свое дело - пошаговая инструкция Технологии производства Правовые основы Бухгалтерский учет Налогообложение Образцы документов Управление персоналом Защита бизнеса. Закрытые материалы. Договор поставки установки пластиковых окон образец. Бизнес Новости Бизнес-планы Способы заработка Правовые основы ведения бизнеса Законодательство Виды деятельности, которыми индивидуальный предприниматель не имеет права заниматься Важно создавать конкурентные преимущества для бизнеса Коды ОКВЭД - Образцы Основы ведения документации Регистрационные документы Образцы договоров Бухгалтерские и налоговые документы Приказы Иные документы.

Права Заказчика: - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; - изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора. Обязанности Заказчика: - предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением В к месту работ.

Обязанности Исполнителя: - выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 двух недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами; - произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец

Описание документа. Один из самых частых ремонтов, что затевают жители домов, касаются замены окон. Установка хороших пластиковых окон стоит недешево, а выгода от них может оказаться значительной, так как они обеспечивают лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, да и смотрятся с улицы просто красиво.

Чтобы установить пластиковые окна, следует заключить договор на установку окон. Лица, желающие открыть свой бизнес по изготовлению и установке окон, сталкиваются с необходимостью осуществления правового сопровождения бизнеса. Одним из элементов правового сопровождения будет организация договорной работы, для чего требуется подготовить образец договора на установку окон ПВХ, который будет впоследствии использоваться для оформления отношений с заказчиками.

В Интернете большое разнообразие разного рода информации, среди которой можно обнаружить и готовый образец договора на монтаж окон ПВХ. С первого взгляда наиболее логичным кажется адаптировать его под нужды бизнеса, и заключать его впоследствии со всеми заказчиками. Однако не все так просто.

Даже в несложном договоре, таком как договор на установку окон ПВХ, имеются нюансы, как практического, так и юридического характера, которые могут быть не знакомы человеку, ни разу не имевшего дело с этой разновидностью бизнеса. Применительно к данному типу документов существенными будут условия, определяющими то, какие работы именно надлежит провести на объекте заказчика, и сроки, к которым работы должны быть проведены. Неуказание этих данных влечет за собой признание сделки незаключенной.

Не являются существенными условиями, но также представляют важность пункты соглашения об определении размера и порядка оплаты, о возможности привлечения к исполнению субподрядчиков и порядке привлечения , о порядке приемки результатов и устранения выявленных недостатков. Настоятельно рекомендуется также указывать в тексте санкции для стороны, не исполнившей свое обязательством надлежащим образом.

Таких моментов предостаточно. По этой причине, договор на установку пластиковых окон, требует взвешенного и осознанного подхода при разработке. Однако и здесь можно упростить себе задачу. Возможно обратиться за помощью к юристам, которые подготовят образец договора на пластиковые окна и все необходимые приложения к нему. Следует учитывать, что этот путь, вероятно, повлечет за собой заметные денежные траты для предпринимателя, которые на самом старте бизнеса хочется минимизировать.

Второй путь — обращение на наш сервис, где представлен этот и множество других интерактивных шаблонов документов. Здесь вы можете среди прочих, подготовить под свои условия и скачать договор на установку пластиковых окон. Для того, чтобы отразить специфику ваших правоотношений, и подготовить образец договора монтажа окон, вам следует ответить на вопросы опросного листа. Тем самым вы сформируете содержание договора в том виде, который требуется вам. При заключении договора монтажа пластиковых окон внимательно отнеситесь к гарантийным обязательствам исполнителя работ.

На нашем сайте можно скачать договор монтажа окон, образец которого содержит все требуемые условия и приложения. Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация.

Конструктор документов. Договор подряда. Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец. С этим шаблоном часто используют: Договор подряда Договор на монтаж вентиляции Договор на монтаж СКС Договор на установку сплит системы Договор монтажа теплицы Договор на монтажные работы. Популярные документы и процедуры: Акт приемки выполненных работ Порядок увольнения по соглашению сторон Дополнительное соглашение об изменениях Товарно кассовый чек Бланк счета на оплату Форма докладной записки.

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания. В документе указываются все условия проведения договора, параметры продукции и другие нюансы.

Обычно оконная компания сама предоставляет образец договора, и в этот момент покупатель должен внимательно ознакомиться с требованиями, ведь невнимательность может привести к дополнительным расходам. Например, в договоре обязательно указаны действия оконной компании в случае повреждения товара при установке, и если Вы согласитесь с тем, что вся ответственность переходит вместе с окном к Вам, то впоследствии может потребоваться полная замена стеклопакета, и покупать его придётся сугубо Вам.

Скачать для ознакомления типовой договор в формате. Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы.

Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным. Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, то есть его предмет.

Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка. Решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от Все, кто относится к комфорту и уюта с должным уважением, выбирают прочные, надежные и долговечные пластиковые окна.

Эти конструкции способны подарить массу положительных эмоций, тепло и стиль. Однако некачественная работа производителя пластиковых окон способна омрачить радость хорошего приобретения. Для того чтобы этого избежать, необходимо подобрать надежную компанию, которая может предложить выгодные условия покупки, работает много лет и может предложить солидным количеством клиентов. Не забывайте читать Договор, который подписываете. Цены и порядок расчета.

Напомним, что Договор — это юридический документ, и он имеет двухсторонний порядок действия. Соблюдать некоторые правила должны не только вы, но и производитель работ продавец окон. Со всеми условия лучше ознакомиться очень внимательно. Обязательно рассматривается гарантия на все материалы и комплектующие: на окна гарантия составляет 5 лет, на монтажные работы — 3 года. К договору должны быть прикреплены: чек, гарантийный талон, специфика с описанием всех особенностей вашего заказа, инструкция по эксплуатации, акт приемки-передачи изделий и выполняемых работ.

При обнаружении таковых, внизу в акте приемки-передачи подробно укажите претензии. В этом случае у вас будут доказательства, что перед вами недобросовестный продавец. В году в Роспотребнадзор по Республике Алтай поступило порядка 40 обращений граждан, связанных с оказанием услуг по установке пластиковых око конструкций из ПВХ. Зачастую при заключении договора на оказание подобных услуг потребители не придают значения некоторым условиям договора, либо вообще не заключают письменный договор, из-за чего впоследствии потребителям трудно доказать свою правоту и предъявить изготовителю претензию.

Исполнитель обязан приступить к выполнению работ и сдать результат выполненных работ в сроки, указанные в договоре. Если исполнитель нарушает указанные сроки, то согласно ст.

На основании ст. Как грамотно заключить договор на установку пластиковых окон или остекление балкона? Что делать, если установщики взяли деньги, нарушили все сроки изготовления окон ПВХ и пропали?

Как добиться бесплатного устранения дефектов пластиковых окон? Напишите фирме-изготовителю претензию. Ее нужно будет либо вручить фирме под роспись на вашем экземпляре претензии, либо направить почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Во всех перечисленных вариантах дополнительно вы можете требовать от исполнителя возмещения ваших убытков, причиненных в связи с нарушением сроков работ по договору.

Например, если вы брали потребительский кредит для оплаты окон ПВХ, можете предъявить в качестве убытков уплаченные проценты по кредиту. Если вопрос по претензии не решается, можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителя. Дополнительно в иске просите компенсацию морального вреда оцените самостоятельно на глаз и штраф по п. Однако следует иметь в виду, что в таком случае фирма-изготовитель может потребовать от вас возмещения своих фактических расходов на выполнение вашего заказа.

Например, вы заказывали 2 окна ПВХ, а на момент, когда вы решили отказаться от договора, фирма успела изготовить одно из них. В таком случае фирма может требовать с вас стоимость уже изготовленного окна, и вам придется принять его и оплатить.

Скорее всего, сразу потребовать возврата денег за окна не получится. Обратите внимание, срок для устранения недостатков должен быть разумным. Мы обычно указываем срок от дней в зависимости от числа и характера дефектов. Поэтому подумайте, насколько удобен для вас этот вариант. Возможно, стоит выбрать другое требование: например, возмещение затрат на устранение недостатков или соразмерное уменьшение цены. Услуги строительства или ремонта требуются многим из нас.

Даже если вы не нанимали когда-либо работников для строительства бани на своем дачном участке, наверняка вы заказывали установку пластиковых окон или дверей или приглашали работников для укладки кафеля в ванной. За работы приходится выкладывать немалые деньги, стройматериалы тоже обходятся недешево. Поэтому очень важно обдуманно подойти к выбору фирмы или предпринимателя, которым вы доверите свой ремонт или строительство дома.

Вот небольшие советы юристов, которые могут быть вам полезны. Обязательно оформите со строителями письменный договор подряда в 2 одинаковых экземплярах. Прежде всего, это позволит защитить ваши интересы на случай возможных проблем, некачественно выполненных работ или нарушения сроков строительства.

Договор может предоставлять сама строительная фирма или вы можете скачать в интернете типовой договор подряда и включить в него свои данные. В любом случае проверьте, чтобы в договоре было подробно прописано все необходимое. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Мне 32 года, почти 10 из них я работаю управляющим в компании, занимающейся остеклением и аксессуарами. Очень много знаю про ПВХ окна, фурнитуру, аксессуары. На основе вопросов заказчиков собираю полезные материалы, которые, надеюсь, помогут вам решить все вопросы, связанные с остеклением квартиры или дома.

Пропустить и перейти к содержимому Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания. На что обратить внимание? Все сроки изготовления работ вышли, на телефон не отвечают. Что делать? Срок исполнения заказа еще не вышел, но я нашел другую фирму, где сделают дешевле. Могу ли я отказаться от договора и вернуть всю предоплату?

Установили некачественно: из всех швов торчит пена, сильно дует, створка не закрывается вообще. Могу ли я вернуть обратно свои деньги? Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда. Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, так как в нем отсутствуют существенные условия.

Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен. Предмет Договора. Окно — это сложная система, которая состоит не только из рамы и стекол, но и набора комплектующих материалов, выполняющих четкие функции.

Сроки исполнения работ. Каждое окно изготавливается по индивидуальным размерам, как правило, в течение дней. Стоит рассмотреть возможность принятия изделия в заранее оговоренное время и выполнение монтажа окон. Перед тем как заключить Договор, поинтересуйтесь: что от вас потребуется, чтобы монтаж пластиковых окон прошел без проблем и задержек.

Сразу после установки обязательно проведите проверку работы каждого элемента окна — открываются ли ручки, створки, нет ли царапин и прочих недостатков. В приложениях может указываться техническая информация, эскизы требуемых конструкций, замеры и т.

Права потребителя при нарушении сроков выполнения работ. По окончанию выполнения работ сторонами подписывается акт приема выполненных работ. Перед его подписанием внимательно осмотрите результат работы. Если на нем присутствуют царапины, сколы и др. В случае обнаружения недостатков необходимо сразу поставить в известность исполнителя, подготовить письменную претензию в 2-х экземплярах, в которой должно быть указано одно из требований, предусмотренное Законом.

Возврата всех уже внесенных денег и расторжения договора. Вариант удобен для тех, кто внес предоплату за окна не в полном объеме и должен доплатить остальную часть при сдаче работ.

При отказе от договора доплату делать не придется. Увы, при расторжении договора всегда есть шанс, что вы останетесь и без окон, и без денег и не сможете оперативно получить свои кровные даже через суд и приставов. При таком раскладе придется либо откладывать планы по замене окон на неопределенный срок, либо искать деньги на установку в другом месте.

Скидку в законе это называется соразмерным уменьшением цены. Например, можно попросить скидку на ту сумму, которую вы еще должны доплатить по договору. Даже если установщики не против сделать скидку, вам нужно подписать с ними дополнительное соглашение к договору.

Если установщики против или вообще вас игнорируют, оформлять эту скидку придется через суд. Посчитает ли суд заявленную вами скидку обоснованной, непонятно.

Дать установщикам новый срок на доделку окон. В этом случае в претензии нужно будет обязательно прописать конкретную дату, до которой просите завершить работы. Однако мы бы вообще не стали рекомендовать этот вариант, и вот почему.

Если оплата за окна ещё внесена не полностью, при установлении нового срока выполнения работ вам всё равно придется делать доплату. Просрочку можно компенсировать неустойкой, но вообще-то вы и так можете её просить во всех остальных вариантах.

Найти других установщиков по адекватной цене, заплатить им, а потом взыскать свои расходы с первых установщиков. Вариант плох тем, что: а придется делать доплату первым установщикам; б придется искать деньги на вторых установщиков; в никто не застрахован от того, что вторые установщики окажутся не лучше первых.

Договор на монтаж ПВХ окон

Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

.

.

Договор на изготовление и установку пластиковых окон. Образец документа.  Пример договора на пластиковые окна и двери. Оконные и дверные блоки поставляются на условиях договора поставки. Пример договора на окна. PDF, КБ. Помимо оконных и дверных блоков Вы также можете заказать комплектующие и фурнитуру для окон. Продажа оконных аксессуаров осуществляется без оформления договора. Свяжитесь с менеджером по телефону для выставления счета на интересующую Вас продукцию, также можно оформить предварительный заказ онлайн. Цены.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Марк

    Згоден з вами.Мабуть це і за виборів)))Чому саме зараз?

© 2018-2020 xn--80aaib3cgnl.su